当前位置:首页 > 范文 > 合同范本 > 正文
文章正文

光纤施工合同范本

范文 > 合同范本 > :光纤施工合同范本是由美文导刊网(www.eorder.net.cn)为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是光纤施工合同范本的正文:

光纤施工合同范本篇一

光缆施工合同

光 缆 施 工 合 同

甲方:河南广播电视网络股份有限公司****分公司

乙方:

按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本次工程的具体情况,双方签订施工合同。

以下各项条款是本合同的协议条款。

第一条 工程概况

工程名称:乡镇主干线**段

工程地点:林州市姚村镇

工程内容:详见施工方案

开工时间:协议签定之日

竣工时间:开工后20天内

第二条 双方一般责任

1、甲方责任:

1) 甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息;

2) 甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;

2、乙方责任:

1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。

2) 开工后乙方每天向甲方上报工程进度,并做总结性报告,反映工程中发生的问题。

3)工程竣工后,乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各4份。

4)工程施工中,乙方应采取必要措施保证施工安全。

第三条 工期要求

根据具体工程的工程量及乙方资质,工期要求由甲方提出。

竣工日期以递交竣工报告之日为准,递交竣工资料期限为竣工后10天内。超期一天视为竣工日期延期一天,扣罚工程价款的0.5%。在施工期间,如有影响工期的意外情况发生,需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认,否则由

此造成的一切损失由乙方自负。

第四条 工程质量及安全责任

1、乙方应严格按施工图施工,如有私自变动,均由乙方承担一切责任。

2、乙方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。如有施工质量事故,发包方一经发现,有权要求承包方返工,直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用,工期不顺延。

3、乙方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督,随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。

4、施工中造成的一切安全责任及事故由乙方完全负责。

第五条 工程价款与支付

1、 合同价款确定每公里***元(大写**元整),此项所产生税费由甲方承担。

2、 合同最终金额以峻工报告所计工程量为准,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。

3、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续(必须由随工员工签证)。

4、工程价款的结算,已完工程经验收后达到合同约定的质量等级后,甲方需在峻工验收后45天内结清工程款。

5、 材料设备供应

1) 甲方负责提供光缆材料,其余施工类材料均由乙方负责。

2) 供应责任:

材料供应方应保证材料供应不得影响施工,由于材料供应导致的责任由材料供应方承担。

6、 施工验收、保修与维护

1) 甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程验收;工程验收的期限为收到竣工资料后的15天之内。

2) 工程竣工验收后,乙方对工程所有项目负责保修一年,对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用,对于非施工质量原因造成的故障,抢

修费用由甲方承担

7、 争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。

8、 未尽事宜及补充条款如下:

1) 工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。

2) 工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。

第六条 合同生效与终止

本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生效,付清全部工程价款后失效。

甲方(章): 乙方(章):

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

日期: 日期:

光纤施工合同范本篇二

光纤入户工程合同书

光纤入户工程合同书

甲方:

乙方:

为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下:

一、 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

1)、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内,其敷设长度为米。

2)、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。

3)、皮线光缆的户内熔接。{光纤施工合同范本}.

4)、该皮线光缆均为明装敷设,施工内容不包含穿管,穿线槽等。

(注:如出现以上施工范围不包含项,当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同)

二、 工程进度及验收

1、甲方的责任

1)甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。

2) 甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物,并指定专人配合乙方工程范围内的工作,负责协调处理工地现场有关问题,并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库,以及施工现场的安全保卫采取有效措施,以保证甲乙双方能如期完成本工程。

3) 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

4) 甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件,并在工程验收合格后全部收回、销毁。

5) 指派为甲方代表,认真履行合同条款,办理工程洽谈,解决应由甲方负责解决的有关事宜。

2、乙方的责任

1) 乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导,为确保工程质量,乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。

3) 指派同志为乙方代表,认真履行合同条款,办理工程洽商,解决应由乙方解决的有关事宜。

3、工程时间和进度

自合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经乙方认可的前提下,由甲方通知乙方进入工地现场开始施工。

4、工程验收标准

根据现行有关规范及标准验收。

三、协议金额及付款方式

1 )合同价款(人民币大写): (小写: 元)\每户

2 )付款方式:

自施工进场之日起每30天为施工费用结算周期,施工费用不得拖欠超过7个工作日。 3 )结算方式:{光纤施工合同范本}.

甲方以支票或者银行转账方式结算工程款,乙方只能提供国税技术服务费发票,需另增加税赋为6% 。甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付。

四、人力不可抗拒事故

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故,导致工程延误,则工程顺延,责任不在乙方,但乙方应立即通知甲方,以取得甲方认可。在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。

五、违约责任

1、 甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款,每逾期一天付款,按总金额的0.5%付给乙方违约金。

2、 乙方不得以各种借口延迟验收日期。若因乙方原因造成延迟,延迟一天按总金额的0.5%付给甲方违约金。

六、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决,如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。

七、 合同生效及其他约定

1、本合同正本一式两份,双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,皆属本合同的组成部分。

4、 本合同若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方: 乙方:

盖章:

甲方代表签字:

年 月 日

盖章: 乙方代表签字: 年 月 日

光纤施工合同范本篇三

光纤布线施工合同

篇一:综合布线工程合同书{光纤施工合同范本}.

中卫市跃鑫钢铁有限责任公司

综合布线工程合同书

甲方:_________________________ 乙方:_________________________

为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、 工程概况

1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质:结构化布线系统。 4、工程范围: 从办公室拉网到硅铁炉房 二、工程进度及验收 1、工程范围

1)屏蔽网线和光纤敷设。

2)总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3)计算机到主机房电缆的连接。 4)各信息点的安装和连接。

5) utp测试:各信息插座与交换机之间的连通性测试。 三、工期:乙方施工开始日期为年 月 日,交工日期为 年 月 日。 四、合同报价:

合同总金额(不含税):人民币¥__________大写:__________________(详细清单附后)。 五、结算方式:

1、合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币¥__________大写:____________________;

2、甲方须在工程完工验收后,以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项,即人民币¥__________大写:____________________。 六、质量保证及保修:

1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保(三个月包换),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年(硬件保修1年,人为损坏无质保),对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用;

2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障,乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案,乙方可适当收取相应的服务费;

3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。 七、违约条款:1、本工程实行包工包料制,施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款;

2、工程完工后,甲方须在3天内进行工程验收;

3、工程验收合格后,甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款(每拖欠一天,甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方);

4、合同自甲乙双方签定之日起生效,合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止;

5、本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决;本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由当地人民法院解决。 本合同一式贰份,双方各执壹份,自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。 附:详细清单。 甲方: 乙方:

盖章: 盖章:

甲方代表签字:乙方代表签字:

年 月 日年 月 日附:详细清单

篇二:弱电综合布线施工合同

有限公司无线网络施工

甲 方:

乙 方:

签约时间:2014年月日

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、

自愿、公平和诚实信用原则,甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同,以便共同遵守,内容如下:

一、工程名称:弱电综合布线施工及无线网络调试

二、工程地点:

三、工程范围:弱电综合布线施工及无线网络调试

四、工程金额:

工程合同总价为人民币: 如工程量发生增减,则增减部分按

实际发生计取费用,计算标准按本合同单价执行。

五:付款方式

1、合同签订,乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款,

金额为:壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。

2、设备安装完毕经甲方验收合格,即支付到工程合同总价的95%,此次需支

付的款项为:贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。

3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。

3、结算方式:甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。

六、进场时间与工程进度

按甲方工程进度,合同签定之日起计到 月 日施工结束,现场不具备施工

条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。

七、甲方的职责

1. 遵守本合同的付款方式。

2. 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中,甲

方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案

的实施。

3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划, 为乙方

顺利实施工程提供良好的工程条件。4. 为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。

5. 监督检查施工进度与质量,进行中间验收与竣工验收。

6. 负责与工程相关部门的协调工作。

八、乙方职责

1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。

3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,负责已完工程的成品保护工作,出现任何损坏及时修复,因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。

4、妥善保管,合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。

5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。

6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。

7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。

8、乙方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何连带责任。

九、安全与质量

1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定,严格按安全生产操作规程进行施工,并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用,由乙方承担。

2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。

3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况,与乙方无关,且甲

方不应以此为理由拖欠合同款。

十、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故,所发生的一切费用均由乙方承担。

十一、材料、设备供应

1、乙方自备全部施工机具和设备。

2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备,因使用损坏或材料浪费,乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。

十二、工程验收及保修

1、工程验收;

乙方在工程完工后,以书面形式向甲方通报,由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收,验收合格后双方签定系统验收报告,若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收,则视为认可乙方工程验收合格。

2、工程保修

a、该工程免费保修期年限为 壹 年。保修期内,乙方接到甲方的

维修通知后, 3日内 到场维修,国家法定节假日顺沿。

b、免费保修期过后,如发生网络硬件设备意外的工程质量问题,乙

方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。

十三质量标准及施工要求

1.

2.

十四、人力不可抗拒事故

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故,导致工程延误,则工程顺延,责任不在乙方,但乙方应立即通知甲方,以取得甲方认可。在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。

十五、解决合同纠纷的方式

{光纤施工合同范本}.

1、本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决,如协商不能解决,

任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包

括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。

工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工,由甲方验收为准。 乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务,乙方将在所在地法院起诉;如

因甲方不如积极履行付款义务,则由公司法定代表人或保证人承担连带

责任。

十六、合同生效及其它约定

1. 本合同正本一式两份,双方各执一份,由双方法人或授权代表人签字或

盖章即生效,并约定传真件具有同等法律效力,至全部合同条款履行完

毕自动失效;

2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同执行过程中,双方不得随意变更或解除,任何变更需双方签订补

充协义方可生效,否则视为违约。

4. 如违反本合同的相关约定,违约方应承担 5 ‰的违约金。

5. 其它未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日篇三:综合布线工程合同

诚建〃檀香山综合布线工程承包合同

发包方:株洲诚建房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方:湖南春秋电子通讯技术有限公司 (以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同,以资双方信守。

第一条 工程概况{光纤施工合同范本}.

1、项目名称:诚建〃檀香山综合布线系统工程

2、工程地点:株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处

3、承包范围:综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统,其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth光纤入户两部分(含电话、宽带),通信机房由甲方指定专用机房,乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备,(含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等),机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户(住宅每户两个电视信息点)及信号开通。小区一期640户,每户一个多媒体信息箱(规格350*300*120mm),户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱,有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责,多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内,由甲方负责建设。

4、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。

第二条 合同工期

合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准,配合土建施工进度进行,不得影响土建施工进度。

第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款

(1)一期合同工程承包总价款:人民币陆拾肆万元整(¥:640,000.00元)。每户单价为1000元/户,一期640户,以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。二、三、四期根据工程实际数量按实结算,具体根据每期工程实际户数予以确定。

(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认,施工中如无重大设计变更,均按以上

约定单价标准执行;施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整,则双方另行协商确定。

2、付款方式

(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程总价的80%。

{光纤施工合同范本}.

(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程结算总价的15%。

(3)预留质保金5%,每期工程安装完毕验收合格一年后付清。

(4)甲方付款前,乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。

第四条 权利和义务

(一)甲方责任与义务

1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。

2、负责施工过程协调管理和竣工验收。

3、按合同约定支付工程进度款。

4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。

5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。

6、协调乙方与其它施工单位的工作关系,并提供临时给水点和用电点各一个,所需水电费由乙方负责。

7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免费单独装表,负责每户多媒体信息箱220v电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。

(二)乙方责任与义务

1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人,负责本工程的全面质量管理。

2、现场设立创建文明、安全施工,安排专人负责文明、安全施工,严格按照文明安全施工标准进行施工。

3、积极做好开工前的准备工作,按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作,负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。

4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工,确保质量,按有关规定提供竣工验收资料,参加竣工验收,办理竣工结算。

5、施工过程中,乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线,保质保量的完成各项工程,如出现质量问题,将由乙方免费施工至甲方要求。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线,否则,由此造成的一切损失由乙方承担。

7、做好成品保护工作,不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染,由乙方负责修补或清理,如不能修补或清理的,甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担,且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。

8、做好设备自检、内部质量管理工作,接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收,乙方必须接受总承包单位的质量和进度控制管理,确保工程保质保量完成。

9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程,保证不转包和分包。如擅自转包,甲方有权终止合同,不支付任何工程款,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10、所有隐蔽工程完工,应由乙方填写隐蔽工程验收单,提前24小时通知现场监理,甲方将及时组织验收,办妥验收签证后,方可进入下一道工序。

11、乙方任命的 驻工地负责人,按以下要求行使合同规定的权利,履行合同约定的义务:全面负责现场施工和技术,组织施工管理人员,编制施工组织计划,监制工程质量和进度,指挥工程日常工作,并与甲方协调工作问题,以达到圆满完成工程任务。

光纤施工合同范本篇四

光缆施工合同

光 纤 施 工 合 同

甲方:

乙方:南京昭明科技有限公司

按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定,结合贵处工程的具体情况,双方签订施工合同。

施工合同由施工合同协议条款(简称协议条款)和建设工程施工合同条件(简

称合同条件)两部分组成。合同条件中的某些条款双方协商一致在协议条款中做出修改、补充后取消外,合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合同的协议条款。

第一条 工程概况

工程名称:内网接入(光缆、电缆、管道、设备)工程

工程地点:板桥

工程内容:详见施工方案

开工时间:2011年5月 日

竣工时间:2011年5月 日

第二条 双方一般责任

1、甲方代表: 乙方代表:

2、甲方责任:

1) 甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息;{光纤施工合同范本}.

2) 甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;

3、乙方责任:

1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。

2) 开工后乙方每天向甲方上报工程进度,并做总结性报告,反映工程中发

生的问题。

3)工程竣工后,乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各6份。

第三条 工期要求

根据具体工程的工程量及乙方资质,每个工程工期要求由甲方提出。

竣工日期以递交竣工报告之日为准,递交竣工资料期限为竣工后30天内。

超期一天视为竣工日期延期一天,扣罚工程价款的0.5%。在施工期间,如有影响工期的意外情况发生,需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认,否则由此造成的一切损失由乙方自负。

第四条 工程质量

1、 工程质量需达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约为优质,工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行,达不到约定的质量等级时,每降一级扣罚承包金额1%,若为不合格工程,扣罚工程价款10%,并赔偿甲方损失。

2、 乙方应严格按施工图施工,如有私自变动,均由乙方承担一切责任。

第五条 工程价款与支付

1、 合同价款确定的依据为国家和省、市(地)工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》

2、 合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定,工程最终总金额为人民币:肆万元整(¥:40000.00元)。在进行工程审计时,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。

3、合同价款调整,按相关合同条件中条款规定,并经协商解决。

4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续(必须由随工员工签证)。

5、工程价款的结算,已完工程经终验达到合同约定的质量等级后,乙方在10天内提出结算报告:甲方在收到报告后在15天内审查批准,并在5天内办理

工程款拨付。工程款拨付办理完后,乙方在5天内与甲方办理工程交接手续,签定工程交接书。

6、工程价款的拨付、时间和金额:

工程价款的拨付方式为支票、转帐支票或电汇,支付工程款时,乙方需持工程价款同等金额的正规发票。

7、 材料设备供应

a) 工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种类、规格、质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量,否则由此产生的一切责任由乙方承担。

b) 供应责任:

材料供应方应保证材料供应不得影响施工,乙方在收到材料时要填写材料入库单(入库单由甲方提供),入库单需由乙方负责人签字。

8、 施工验收、保修与维护

a) 甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验;工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。

b) 工程竣工终验后,乙方对工程所有项目负责保修一年,对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用,对于非施工质量原因造成的故障,抢修费用由甲方承担

9、 争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。

10、 未尽事宜及补充条款如下:

a) 工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。

b) 工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。

第十一条 合同生效与终止

本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生

效,付清全部工程价款后失效。

第十二条 施工安全责任:

1、乙方应该严格管理自己的施工队伍(包含挂靠),

甲方(章):

委托代理人:

电话:

开户银行:

帐号:

乙方(章):委托代理人:电话: 开户银行:帐号:

施 工 方 案

工程名称:内网接入工程

根据甲方的有关光纤网络部分要求析,乙方提出光纤网络有关技术标准、技

术参数、实施方案,及产品选型及报价。

一、 技术标准:中华人民共和国<<光纤的传输性能和光学特性测试方法

GB8041.1-87>>

《ISO/IEC Internation standard 11801,1995.5》

二、 技术参数:

所有光纤链路采用62.5/125 u单模光芯,衰减〈1DB/KM,波长为850NM或

1310NM,室外光缆与跳线采用熔接衰减〈 0.1DB 每条链路衰减<=9DB。 传输协议采用OPTIC GITGABIT FAST ETHERNET协议.

三、

施工方案:(对于单一光纤链路结构)

A B C D E F E D C B G

A:局域网A B:RJ-45传输线

C:光电转换器(或光纤模块) D:光纤跳线(双芯)

E:光连接盒(含光偶合器)F:4/12芯单模光缆 (以两用、两备用、

两扩容为原则)

G:局域网B

光纤施工合同范本篇五

光缆工程施工合同协议条款

光缆维护合同

甲方: 乙方:

签约地点

合同编号

二0一0年X月

光缆维护协议内容:

发包方:(甲方)

承包方:(乙方)

按照《光缆维护规程》条例的规定,结合XXX电信公司工程的具体情况,双方签订光

缆维护合同。

光缆维护合同由维护合同协议条款(简称协议条款)和建设工程维护合同条件(简称合

同条件)两部分组成。合同条件中的某些条款双方协商一致在协议条款中做出修改、补充后

取消外,合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合同的协议条款。

第一条 维护工程概况

工程名称 接入网(光缆、电缆、管道、设备)工程

维护地点:XXX

维护内容:XXX

合同期限:本合同期限为20XX年X月X日至20XX年X月X日。合同期满后甲乙双

方根据具体情况商议续签或终止合同

维护费结算标准:

1、干线光缆障碍指标≤0.2次/百公里年,维护费按1200元/皮长公里年;指标0.2-0.3次/百

公里年(含0.3次),按1000元/皮长公里年;指标0.3-0.4次/百公里年(含0.4次),按800

元/皮长公里年;指标0.4-0.5次/百公里年(含0.5次),按700元/皮长公里年。指标0.5以

上/百公里年,按500元/皮长公里年。

2、干线光缆年平均修复时限≤3小时按照干线光缆障碍指标维护费标准结算;年平均修复

时限3-4.5小时(含4.5小时)按照干线光缆障碍指标维护费标准的90%结算;年平均修复

时限4.5小时以按照干线光缆障碍指标维护费标准的70%结算。

3、干线光缆同沟、同杆分缆维护费以干线光缆障碍指标维护费基数,每增加一条光缆上浮

25%。

4、共建共享光缆线路一方作为干线光缆使用、另一方作为本地网光缆使用的,共建牵头方

均按干线光缆进行维护,否则由作为干线光缆使用的一方按照干线光缆进行维护,作为本地

网光缆使用的一方按照本地网维护费标准800元/皮长公里年支付牵头维护方代维费。

5、同缆分芯共建光缆维护费各方按照纤芯比例分摊,同沟、同杆分缆按各方产权光缆条数均摊维护费(如:同沟三条缆,每条缆承担1/3维护费),置换、租用光缆纤芯维护费由原产权所有方承担。

6、共建光缆线路需大修改造的,牵头维护方提出大修改造方案,经各方审核,按审定的施工方案和预算组织施工,竣工决算由牵头维护方委托审计,其大修改造费用由各方按照纤芯比例或光缆条数分摊(按年度进行结算)。

7、日常维护外的小修小改、大修改造,原则上交由XX公司进行,但XX公司无权转包第三

第二条 双方一般责任

1、甲方代表:姓名: 职务: 职称:

乙方代表:姓名: 职务: 职称:

2、甲方责任:

1、核定各代维公司的维护范围,合理调配维护站及线务员。

2、贯彻各项相关的规章制度,监督检查xx公司维护作业的执行情况,认真,按时上报各种报表、资料。积极开展护线宣传工作。 方。

3、组织代维公司努力搞好预检预修,积极主动采取有效措施,消除隐患,保持长途线路设备的完整、良好。

4、做好长途线路新建工程的配合工作,并负责辖区内的大修、改造和迁改工程的相关管理工作。

5、制订并上报辖区内长途光缆线路割接方案,并组织实施光缆线路割接工作。

6、建立完整的长途线路设备技术档案和资料。

7、加强与机务部门的协作和配合,搞好长途线路的定期测试工作,保持长途线路传输质量良好。

3、乙方责任:

1、编制辖区内的维修作业计划;审批线务员的作业计划,检查其完成情况及工作质量。

2、贯彻执行各项相关的规章制度。

3、组织维护人员积极预防线路障碍;认真开展护线宣传及对外联系配合工作;发现危及线路设备安全的情况,立即采取防范措施并及时上报 ;全力参加障碍的抢修工作。

4、组织线务员按维护周期搞好预检预修,保持长途线路设备的完好、传输质量的良好。

5、建立长途线路设备技术档案和资料,保管好原始记录, 并及时修改变更资料。

6、合理配置维护和抢修用的器材、仪表、机具、工具和车辆。

第三条 工作要求

(1)仪表车辆配置要求: 配置光缆检修、抢修的必要仪器仪表,包括但不仅限于光纤熔接机1台、光时域反射仪1台(OTDR)、路由探测仪1部、光缆埋深测试仪1部、地阻测试仪1部、发电机1台、抽水机1台、野外通信联络电话2套。维护抢修车辆配置要求:每100公里配置光缆巡线车1部,每200公里配置光缆检修、抢修车1部。

2、要求各盟市分公司网运部(或维护中心)配备专职线路主管,负责干线光缆代维管理工作。

第四条 工程质量

1、 工程质量需达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约为优质,工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行,达不到约定的质量等级时,每降一级扣罚承包金额1%,若为不合格工程,扣罚工程价款10%,并赔偿甲方损失。

第五条 工程价款与支付

1、 合同价款确定的依据为国家和省、市(地)工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》

2、 合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定,工程最终总金额以电信公司审计审定的的工程决算书为准。在进行工程审计时,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。

3、 合同价款调整,按相关合同条件中条款规定,并经协商解决。

4、工程价款的拨付、时间和金额:

工程价款的拨付方式为支票、转帐支票或电汇,每次支付工程款时,乙方需持同等金额的收据领取支票(转帐支票),电汇需在得到付款通知后交付收据.

5、 争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。

6、 其他

a) 特殊环境施工时,采取的安全保护措施及经济责任由乙方负责。

b) 乙方在施工过程中发生人身安全问题及与第三方发生纠纷,由乙方自行负责。

7、 未尽事宜及补充条款如下:

a) 工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。

b) 工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。

第十一条 合同生效与终止

本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生效 第十二条 施工安全责任:

1、乙方应该严格管理自己的施工队伍(包含挂靠),

甲方(章): 乙方(章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

邮政编码: 邮政编码:

合同订立时间:2001年8月1日

光纤施工合同范本篇六

光纤铺设合同

光纤施工合同

甲方:XXXX公司

乙方:中国xxxxxxx分公司

本着友好合作互惠互利的精神,由乙方为甲方提供光缆工程施工,双方约定如下条款,共同执行:

一、施工材料及费用

400M长12芯室外多模光纤、12口终端盒一个、12口接头盒一个、光缆施工费(含施

工所需相关辅材、光纤熔接、人工费等),本合同采用固定总价方式结算,总价款为xxx元(xxxx元整)。

二、技术标准

中华人民共和国<<光纤的传输性能和光学特性测试方法GB8041.1-87>>

三、技术参数

所有光纤链路采用9/125 u单模光芯,衰减〈1DB/KM,波长为1310NM,室外光缆与跳线采用熔接衰减〈 0.1DB 每条链路衰减<=9DB传输协议采用OPTIC GITGABIT FAST ETHERNET协议。

四、乙方工作内容:

2、由乙方负责将光纤从xxx号楼机房搬迁到xxx号楼机房内。 3、光纤敷设具体工作包含:

五、质量检验

1、质量检验标准具体为:(1)电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定 (YDJ 44-1989 )、(2)ISO/IEEC INTERNATIONAL STARDARD 11801,1995,5

2、项目应用及服务:现场施工严格按照技术标准进行,具体为:EIA/TIA-568B,1995,10 ISO/IEC,11801,1995,5 六、付款方式

待施工完成后双方确认链路具备正常使用条件,一次性全部付清,并由乙方开具发票,开票名称为:光纤设备以及安装费。 七、不可抗力

双方对于不可抗力因素(如:战争、火灾、洪水、台风、地震或其它人力不可抗拒之事件)造成的违约行为不承担责任。不可抗力因素可能出现在制造过程,货运及运输过程中,出现上述现象后,乙方必须立即通知甲方。

八、未尽事宜双方本着互让互谅之原则协商解决。协商不成的,双方都有权提交烟台市仲裁委员会提起仲裁。 九、其它违约事项

1、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,经甲乙双方签字并加盖合同章之日起生效。

光纤施工合同范本由美文导刊网(www.eorder.net.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.eorder.net.cn/fanwen280867/

文章评论
Copyright © 2006 - 2016 www.eorder.net.cn All Rights Reserved
美文导刊网 版权所有